Segunda-feira, 17.05.21

Em 1779, foi julgado e condenado, Frei Joaquim de Nossa Senhora, da Ordem dos Pregadores, Convento de S.Domingos da vila de Abrantes, alegadamente por ter seduzido e raptado Teresa Inácia e ter fugido com ela para o Reino de Castela.

Estamos certos que a culpa era da voluptuosa Inácia que não podia ver um frade, sem começar a tecer imagens lúbricas no seu cérebro pecaminoso.

jubileu.png

ma

( outro dia: Diabo seduz freira da Esperança... 

 



publicado por porabrantes às 09:23 | link do post | comentar

Terça-feira, 29.12.20

 

 

 

Como é que vivia um frade de S.Domingos de Abrantes por volta de 1750?

O melhor é dar a palavra a um frade de lá

Frei Francisco de Oliveira, que lá esteve largo tempo, homem erudito, dá-nos  o seu testemunho, numa carta, de como era a vida nestes conventos:

''(...)  Mas que há-de ser, estou em huma religiam que nam só me vestio e calso à minha custa, mas vou mudado para hum convento, entregam-me huma cela nua, que até para sentar-me he precizo comprar huma cadeira, não falando das mais meudezas à semelhança de hum estudante que quando vay para Universidade compra todo o necessário para huma caza. ''(...)

Só lhe davam comida.

A carta é publicada pela Doutora Marta Cristina Relvas Janeiro Páscoa, na tese que dedica ao estudioso frade dominico, ''  A escrita da História Regional e Local no no século XVIII, Faculdade de Letras, Lisboa, 2012 

Uma grande tese de que já se falou  .....

mn



publicado por porabrantes às 08:46 | link do post | comentar

Segunda-feira, 09.11.20

Processada pela TPS – Teixeira Pinto Soares, S.A.,  por se recusar a indemnizar a empresa pelas sucessivas paragens nas Obras de S.Domingos, por não terem realizado as escavações prévias no velho Convento, exigidas pela tutela e não tendo argumentos para contestar a acção no TAF, a autarquia buscou desesperadamente um acordo com os empreiteiros.

Amanhã vão tentar impingir o acordo na sessão da CMA, que representa uma claudicação clara face aos demandantes.

A irresponsabilidade da cacique vai saldar-se muito cara.

Proposta de acordo de Pagamento no âmbito da Ação Administrativa Comum, interposta pela TPS – Teixeira Pinto Soares, S.A., através do Processo: 472/20.7BELRA, relativamente à Empreitada “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1, Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos – para
aprovação

   

miaa TRIBUNAL.jpg

Uma obra caríssima por culpa da cacique e da corte de apaniguados

miaa simao 2017 4.jpg

 

  



publicado por porabrantes às 21:56 | link do post | comentar

Segunda-feira, 27.07.20

O Caseiro Gomes, Vice da CMA e homem das obras, dá uma entrevista ao Médio Tejo, sobre S.Domingos.

Rotundo, diz, armado em estadista ''  Falamos de dinheiro público. Temos de gerir esta casa e temos salvaguardar todas as situações que têm de ser devidamente fundamentadas”.

Refere-se às reclamações justas da construtora, que pede quase mais 500 mil euros, pelas paralisações na obra por culpa exclusiva da autarquia.

Diz que foram encontrados ''alguns achados arqueológicos'' (que chatice! cacos e ossos para complicar a vida à empreiteiragem) e que por isso a empresa teve de parar.

Já sabemos o que o Caseiro acha dos achados, foram encontradas pinturas medievais ''raríssimas'' em Santo Amaro e o homem despacha, célere, uma licença de construção para o edifício ao lado, que implica que a ermida passa a ser mera passagem para uma garagem.

Não avisa os colegas, nem o público que há lá pinturas, não vá o povo alarmar-se.

Se se tivessem feito as sondagens prévias em S.Domingos, a paralisação tinha sido menor.

Se fossem eficientes a contratar antropólogos para estudar as ossadas, a paragem tinha sido menor.

Vejamos o que dizem os técnicos: 

'' Nesta altura iniciaram-se trabalhos que durarão até finais de maio de 2018, tendo-se identificado um conjunto significativo de sepulturas.
Infelizmente, os trabalhos terminaram antes do mês de junho, porque o contrato da antropóloga também terminou.
A sua segunda contratação também levaria muito tempo.
Foi entretanto feito contrato com empresa de serviços arqueológicos que contratou um desenhador e mais um antropólogo e permitirá, caso o trabalho assim obrigue, à contratação de mais arqueólogos.'' (..)(1)

Continuando, se o projecto de intervenção em S.Domingos tivesse traçado duma forma eficiente a história do monumento, isto não teria sucedido.

O ante-projecto de Duarte Castel-Branco para o ''Centro Cívico-Cultural no Convento de S.Domingos'' estudou a história do cenóbio duma forma exemplar, através da colaboração de Victor Pavão dos Santos.

O projecto do licenciado alentejano, um tal Carrilho da Graça, não fez isso, apesar de pago a peso de ouro.

Fala o Caseiro em   '' dinheiro público'', como é que justifica que num projecto de 4 milhões, quase 25% da massa tenha ido ilegalmente para o arquitecto?

Já sabemos como é que a maioria do PS defende o dinheiro público, comprando oliveiras a 2 mil euros! 

 Continuamos, diz erudita, Filomena Gaspar: '' Relembramos que apesar dos trabalhos que se haviam já desenvolvido nas áreas limítrofes correspondentes à atual Biblioteca Municipal António Botto, curiosamente, não havia notícias de ocorrência de achados antropológicos.'' . Escrevia isto em 17 de Setembro de 2019, como desculpa para a descoberta inesperada das ossadas.

Em Dezembro  de 2018, o valoroso Silva (2)  tinha publicado na ''Zahara'', a lista, escrita por um frade seiscentista, dos abrantinos que lá estavam enterrados:(...)

''Simão Dias, da Rua dos Coelheiros, e seus herdeiros

Aqui jaz o Doutor Alvaro Ruiz -1575

Sepultura de Joseph Neto e herdeiros(....)''

Segue, porque são muitos mais  

sep s. domingos.png

E a 17 de Setembro de 2019, aparentemente a sra Gaspar, ex-gerente da insolvente Ozecarus, não sabia de nada.

Qualquer pessoa que frequente arquivos sabia onde estava o manuscrito citado pelo Silva e que antes de escavar ou dar cabo do monumento era preciso lê-lo.

Mas pedir isto a esta gente, é demais.

ma 

(1)-Relatório de Acompanhamento da Escavação de S.Domingos, 2019, da ex-gerente da Ozecarus

(2)- Joaquim Candeias Silva, ''Convento de S.Domingos de Abrantes (etc)'', Zahara, Dezembro de 2018....onde o ''académico'' publica obra de frade dominicano, sem dizer onde repousa o manuscrito, para impedir a concorrência de o estudar...  



publicado por porabrantes às 07:33 | link do post | comentar

Terça-feira, 14.07.20

A arqueóloga Filomena Gaspar pede alterações ao projecto de Carrilho da Graça para S.Domingos para salvar a necrópole medieval encontrada no Claustro de S.Domingos.

necrópole.pngCidadãos por Abrantes

Saliente-se que as obras arrancaram, segundo o Médio Tejo, em Janeiro de 2017 e segundo o relatório da escavação, a arqueóloga só submeteu, a 30 de Março desse ano, a autorização à DGPC para haver acompanhamento arqueológico.

Ou seja começaram obras num edifício do século XVI, imóvel classificado como de interesse público, num projecto de mais de 4 milhões de euros, em que o licenciado alentejano recebeu mais de 800 mil euros, sem acompanhamento arqueológico

necropole s.domingos.png

Seria importante que as forças políticas da terra se pronunciassem sobre isto.

E é de extrema importância impedir mais ataques ao património desta terra, produto duns serviços arqueológicos municipais rudimentares e da falta de consciência cultural dos edis.

mn

  



publicado por porabrantes às 12:51 | link do post | comentar | ver comentários (2)

Terça-feira, 30.06.20

filomena.png

Extracto do Relatório de Progresso do acompanhamento arqueológico do Convento de S.Domingos, autoria Filomena Gaspar, data  17 de Setembro de 2019, a que se teve acesso

O que diz a arqueóloga não é verdade, como se provará

Houve várias exigências prévias que constam de vários pareceres e ofícios da DGPC

Mas isto tem uma responsável, o gasto adicional de 500.000 € reclamados pela construtora.....esta tipa, abaixo representada,  e os seus fiéis escudeiros....

mn

sachar batatas.png

 

  



publicado por porabrantes às 12:43 | link do post | comentar

Segunda-feira, 22.06.20

Depois de apanharem com um processo no valor de quase quinhentos mil euros da empreiteira de S.Domingos, aqui revelado em primeira mão, tentam pressionar a construtora com argumentos do arco-da-velha.

O MIRANTE | Começaram obras no antigo Convento de São Domingos para  instalar novo museu de Abrantes

Assim o Caseiro Gomes, sem ouvir os outros Vereadores, exarou um despacho do qual consta:

''Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou solicitar à TPS – Teixeira Pinto Soares, S.A., adjudicatária da empreitada “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de São omingos”, que, para efeitos, modificação do contrato da empreitada
nos termos do disposto na alínea a) do artigo 312.º e no n.º 2 do artigo 314.º do Códigos dos Contratos Públicos, em redação vigente anterior ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aplicável por força do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, faça prova de que a pandemia da COVID-19 provocou falta de mão-de-obra ou de fornecimento de materiais necessários e imprescindíveis à execução dos trabalhos – ''

Sem entrar em preciosismos legais, exigem à empreiteira que prove que o famigerado COVID teve implicações nos atrasos em S.Domingos (quando os atrasos foram provocados pelo laxismo da cacique

cacique.jpg

que não fez, seguindo a escola de Nelson Carvalho, outro inculto, as escavações na cerca do mosteiro que a tutela exigia)....

 

Como é que querem que a Construtora não prove, uma coisa que é do conhecimento público?

E se as obras não estão prontas a 1 de Janeiro pode haver crise séria



publicado por porabrantes às 16:27 | link do post | comentar

Segunda-feira, 15.06.20

A empreiteira adjudicatária das obras do convento de S.Domingos acaba de processar a autarquia na bonita soma de quase meio milhão de euros.

Reiteradamente a conceituada empresa TEIXEIRA PINTO & SOARES, S.A, que faz o restauro do Convento, numa empreitada de  3.124.398,26 €   , apresentou reclamações junto da autarquia,  por ter de parar a obra devido a achados arqueológicos.

Isto tinha-se evitado se tivessem sido feitas seriamente as escavações arqueológicas prévias sugeridas pela tutela.

A CMA indeferiu os pedidos da empresa e esta meteu-os no Tribunal no dia 2. 

Pede mais 472 mil euros.

Pela sua gravidade estes assuntos deviam ser discutidos na sessão de câmara e não constavam das últimas ordens de trabalho.

Segue o documento da entrada em Tribunal da empresa

48358

Entrada:
02/06/2020
Distribuição:
02/06/2020

Réu: Municipio de Abrantes
Autor: TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.

Unidade Orgânica 1

472/20.7BELRA

Valor:
472 967,43 €

Ação administrativa

 

Com os nossos melhores cumprimentos aos caciques

ma 

 

 



publicado por porabrantes às 18:48 | link do post | comentar

Sexta-feira, 08.05.20

s.jacinto.png

ver o folheto de António Manuel Silva que explica que uma capela de Cardigos e uma confraria tiveram origem no dominicano convento abrantino donde veio este cadeiral, hoje em S.Vicente.  



publicado por porabrantes às 13:08 | link do post | comentar

Sexta-feira, 27.03.20

Na ordem de trabalhos da próxima reunião da CMA (dia 31) consta isto:

''Pedido de reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos na realização da empreitada “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de São Domingos”,
apresentado pelo adjudicatário da empreitada, a TPS – Teixeira Pinto Soares, S.A – para indeferimento.''

 

A primeira pergunta é esta:

Como é que se mete na Ordem de Trabalhos um pedido ''para indeferir''?

Teria de ser a discussão da questão na sessão que permitiria aquilatar da bondade do pedido e não haver um indeferimento liminar sem discussão.

Se a moda pega, as propostas da Oposição serão logo agendadas com a menção para indeferir.

Indo ao cerne da questão, a empreiteira  TPS – Teixeira Pinto Soares, S.A  pede mais ma$$a, porque teve as obras paradas por questões arqueológicas.

E teve-as em grande parte porque a cacique não mandou fazer as prospeções arqueológicas prévias, que a tutela exige.

cronocacique

Portanto as reclamações são justas, e o seu indeferimento levará a um desenlace judicial.

Ou a um paragem das obras.

ma   



publicado por porabrantes às 11:43 | link do post | comentar

ASSINE A PETIÇÃO

posts recentes

A voluptuosa Inácia corro...

Como se vivia em S.Doming...

Autarquia vai pagar fortu...

S.Domingos e o famoso din...

Obras de S.Domingos começ...

As escavações em S.Doming...

A guerra saloia nas obras...

Empreiteira de S.Domingos...

S.Jacinto

Disputa nas obras de S.Do...

arquivos

Novembro 2021

Outubro 2021

Setembro 2021

Agosto 2021

Julho 2021

Junho 2021

Maio 2021

Abril 2021

Março 2021

Fevereiro 2021

Janeiro 2021

Dezembro 2020

Novembro 2020

Outubro 2020

Setembro 2020

Agosto 2020

Julho 2020

Junho 2020

Maio 2020

Abril 2020

Março 2020

Fevereiro 2020

Janeiro 2020

Dezembro 2019

Novembro 2019

Outubro 2019

Setembro 2019

Agosto 2019

Julho 2019

Junho 2019

Maio 2019

Abril 2019

Março 2019

Fevereiro 2019

Janeiro 2019

Dezembro 2018

Novembro 2018

Outubro 2018

Setembro 2018

Agosto 2018

Julho 2018

Junho 2018

Maio 2018

Abril 2018

Março 2018

Fevereiro 2018

Janeiro 2018

Dezembro 2017

Novembro 2017

Outubro 2017

Setembro 2017

Agosto 2017

Julho 2017

Junho 2017

Maio 2017

Abril 2017

Março 2017

Fevereiro 2017

Janeiro 2017

Dezembro 2016

Novembro 2016

Outubro 2016

Setembro 2016

Agosto 2016

Julho 2016

Junho 2016

Maio 2016

Abril 2016

Março 2016

Fevereiro 2016

Janeiro 2016

Dezembro 2015

Novembro 2015

Outubro 2015

Setembro 2015

Agosto 2015

Julho 2015

Junho 2015

Maio 2015

Abril 2015

Março 2015

Fevereiro 2015

Janeiro 2015

Dezembro 2014

Novembro 2014

Outubro 2014

Setembro 2014

Agosto 2014

Julho 2014

Junho 2014

Maio 2014

Abril 2014

Março 2014

Fevereiro 2014

Janeiro 2014

Dezembro 2013

Novembro 2013

Outubro 2013

Setembro 2013

Agosto 2013

Julho 2013

Junho 2013

Maio 2013

Abril 2013

Março 2013

Fevereiro 2013

Janeiro 2013

Dezembro 2012

Novembro 2012

Outubro 2012

Setembro 2012

Agosto 2012

Julho 2012

Junho 2012

Maio 2012

Abril 2012

Março 2012

Fevereiro 2012

Janeiro 2012

Dezembro 2011

Novembro 2011

Outubro 2011

Setembro 2011

Agosto 2011

Julho 2011

Junho 2011

Maio 2011

Abril 2011

Março 2011

Fevereiro 2011

Janeiro 2011

Dezembro 2010

Novembro 2010

Outubro 2010

Setembro 2010

Agosto 2010

Julho 2010

Junho 2010

Maio 2010

Abril 2010

Março 2010

Fevereiro 2010

Janeiro 2010

Dezembro 2009

Novembro 2009

Outubro 2009

Setembro 2009

Agosto 2009

Julho 2009

tags

25 de abril

abrantaqua

abrantes

alferrarede

alvega

alves jana

ambiente

angola

antónio castel-branco

antónio colaço

antónio costa

aquapólis

armando fernandes

armindo silveira

arqueologia

assembleia municipal

bemposta

bibliografia abrantina

bloco

bloco de esquerda

bombeiros

brasil

cacique

candeias silva

carrilho da graça

cavaco

cdu

celeste simão

central do pego

chefa

chmt

ciganos

cimt

cma

cónego graça

constância

convento de s.domingos

coronavirús

cria

crime

duarte castel-branco

eucaliptos

eurico consciência

fátima

fogos

frança

grupo lena

hospital de abrantes

hotel turismo de abrantes

humberto lopes

igreja

insegurança

ipt

isilda jana

jorge dias

josé sócrates

jota pico

júlio bento

justiça

mação

maria do céu albuquerque

mário soares

mdf

miaa

miia

mirante

mouriscas

nelson carvalho

património

paulo falcão tavares

pcp

pego

pegop

pina da costa

ps

psd

psp

rocio de abrantes

rossio ao sul do tejo

rpp solar

rui serrano

salazar

santa casa

santana-maia leonardo

santarém

sardoal

saúde

segurança

smas

sócrates

solano de abreu

souto

teatro s.pedro

tejo

tomar

touros

tramagal

tribunais

tubucci

valamatos

todas as tags

favoritos

Passeio a pé pelo Adro de...

links
Novembro 2021
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

17

26
27

28
29


mais sobre mim
blogs SAPO
subscrever feeds